Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal de México
Descargar gratis Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Federación el 4 de enero de 2000 (.doc)
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 18/11/2024
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal de México
- Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la...
- Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Secretaría: la...
- Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que...
- Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con...
- Artículo 5. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.
- Artículo 6. Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y...
- Artículo 7. Se deroga.
- Artículo 8. La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función...
- Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen,...
- Artículo 10. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los...
- Artículo 11. Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos...
- Artículo 12. En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas...
- Artículo 13. Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se...
- Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los...
- Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o...
- Artículo 16. Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o...
- Artículo 17. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con...
- Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o...
- Artículo 19. Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios...
- Artículo 19 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior, la...
- Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre...
- Artículo 21. Las dependencias y entidades según las características, complejidad y...
- Artículo 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a...
- Artículo 23. En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya...
- Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y...
- Artículo 25. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las...
- Artículo 26. Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas...
- Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a...
- Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez...
- Artículo 28. En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, conforme...
- Artículo 29. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de...
- Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será: I. Nacional, en la cual...
- Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las...
- Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a...
- Artículo 33. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones...
- Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el...
- Artículo 35. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será...
- Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación...
- Artículo 37. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el...
- Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones,...
- Artículo 39. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: I....
- Artículo 39 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura...
- Artículo 40. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación,...
- Artículo 40 Bis. Las dependencias podrán emitir convocatorias mixtas para la...
- Artículo 41. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y...
- Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras...
- Artículo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar...
- Artículo 44. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se...
- Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las...
- Artículo 45 Bis. En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que...
- Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre...
- Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas...
- Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los...
- Artículo 47. La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona...
- Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán...
- Artículo 49. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en...
- Artículo 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará...
- Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o...
- Artículo 52. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el...
- Artículo 52 Bis. En el caso previsto en el artículo 19 bis, el contratista deberá realizar las...
- Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios...
- Artículo 54. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una...
- Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de...
- Artículo 56. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones...
- Artículo 57. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de...
- Artículo 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se...
- Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado,...
- Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en...
- Artículo 61. Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los...
- Artículo 62. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los...
- Artículo 63. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las...
- Artículo 64. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los...
- Artículo 65. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las...
- Artículo 66. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los...
- Artículo 67. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y...
- Artículo 68. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o...
- Artículo 69. Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra...
- Artículo 70. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Ley , las...
- Artículo 71. Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el...
- Artículo 72. La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a...
- Artículo 73. La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos...
- Artículo 74. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la...
- Artículo 74 Bis. El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de...
- Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá...
- Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública podrá...
- Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley,...
- Artículo 78. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere...
- Artículo 79. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando:...
- Artículo 80. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los...
- Artículo 81. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán...
- Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la...
- Artículo 83. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se...
- Artículo 84. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las...
- Artículo 85. La instancia de inconformidad es improcedente: I. Contra actos diversos...
- Artículo 86. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: I....
- Artículo 87. Las notificaciones se harán: I.En forma personal, para el inconforme y...
- Artículo 88. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y...
- Artículo 89. La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare...
- Artículo 90. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del...
- Artículo 91. La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su...
- Artículo 92. La resolución que emita la autoridad podrá: I. Sobreseer en la...
- Artículo 93. La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un...
- Artículo 94. A partir de la información que conozca la Secretaría de la...
- Artículo 95. En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán...
- Artículo 96. En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando...
- Artículo 97. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el...
- Artículo 98. Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que...
- Artículo 99. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio...
- Artículo 100. El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia...
- Artículo 101. El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá...
- Artículo 102. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para...
- Artículo 103. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o...
- Artículo 104. Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus...
Mejores juristas
Alejandro Ritch
Ciudad de Mexico
Сomentarios: 5
Duración total
Lic. Cuauhtémoc F. Flores R.
Ciudad de México
Duración total
Licenciado en Derecho Plutarco Hernandez Haas
San francisco de Campeche, Campeche
Duración total
Freddy Ruiz
Duración total
jose
Duración total
Los comentarios de los usuarios
Alexandro Rmz
21/11/21 23:52:38
Cuál es el Art.109 de la ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas, lo refieren en un contrato de obra del Estado de Nuevo León.
Publique la información de sí mismo
- Eso es gratís
- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio
- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día
- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios