Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas México
Descargar gratis Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas México el 4 de enero de 2000 (.doc)
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 26/10/2026
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la...
- Artículo 1 Bis. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre...
- Artículo 1 Ter. Para determinar la procedencia de contratar con una dependencia, entidad o...
- Artículo 1 Quater. Tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de...
- Artículo 1 Quinquies. La Secretaría emitirá las políticas, bases y lineamientos para llevar a cabo...
- Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I.Contratista:...
- Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que...
- Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con...
- Artículo 5. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.
- Artículo 6. Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y...
- Artículo 7. Se deroga.
- Artículo 8. Corresponde a la Secretaría interpretar, para efectos administrativos, esta...
- Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen,...
- Artículo 10. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las...
- Artículo 11. Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos...
- Artículo 12. En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas...
- Artículo 13. Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se...
- Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los...
- Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o...
- Artículo 16. Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o...
- Artículo 17. La planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las...
- Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o...
- Artículo 19. Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios...
- Artículo 19 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior, la...
- Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre...
- Artículo 21. Las dependencias y entidades según las características, complejidad y...
- Artículo 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a...
- Artículo 23. En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya...
- Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y...
- Artículo 24 Bis. Previo al inicio de los procedimientos de contratación, las dependencias y...
- Artículo 25. Las personas titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las...
- Artículo 26. Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios...
- Artículo 26 Bis. Las dependencias y entidades previo a la investigación de mercado e inicio...
- Artículo 27. Los procedimientos de contratación deberán asegurar al Estado las mejores...
- Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a veintitrés...
- Artículo 28. Los actos de los procedimientos de contratación se llevarán a cabo a través...
- Artículo 29. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios...
- Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será: I.Nacional, en la cual...
- Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las...
- Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública y sus bases se...
- Artículo 33. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones...
- Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el...
- Artículo 35. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será...
- Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre digital generado por la...
- Artículo 37. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el...
- Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones,...
- Artículo 39. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: I....
- Artículo 39 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura...
- Artículo 40. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación,...
- Artículo 40 Bis. Las dependencias podrán emitir convocatorias mixtas para la realización de...
- Artículo 41. En los supuestos que prevé el artículo 42 de esta Ley , las dependencias y...
- Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras...
- Artículo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar...
- Artículo 44. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo...
- Artículo 44 Bis. El procedimiento de adjudicación directa que se realice bajo los supuestos a...
- Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las...
- Artículo 45 Bis. En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que...
- Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre...
- Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas...
- Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los...
- Artículo 47. La notificación del fallo o de la adjudicación del contrato obligará a la...
- Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán...
- Artículo 49. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en...
- Artículo 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará...
- Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de adjudicar y formalizar contrato...
- Artículo 52. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el...
- Artículo 52 Bis. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y...
- Artículo 52 Ter. La Secretaría en casos excepcionales autorizará que la elaboración, control y...
- Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios...
- Artículo 54. Las estimaciones de los trabajos ejecutados, en el caso de la condición de...
- Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de...
- Artículo 56. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones...
- Artículo 57. El ajuste de costos directos o factor de actualización podrá llevarse a cabo...
- Artículo 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos o del factor...
- Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado,...
- Artículo 59 Bis. Cuando la modificación en los convenios implique aumento o reducción por una...
- Artículo 59 Ter. Los contratos bajo la condición de pago a precio alzado o la parte de los...
- Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en...
- Artículo 61. Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los...
- Artículo 61 Bis. Notificada la rescisión, la dependencia o entidad podrá adjudicar un nuevo...
- Artículo 62. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los...
- Artículo 63. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las...
- Artículo 64. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los...
- Artículo 65. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las...
- Artículo 66. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los...
- Artículo 67. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y...
- Artículo 68. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o...
- Artículo 69. Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública...
- Artículo 70. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Ley , las...
- Artículo 71. Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el...
- Artículo 72. La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a...
- Artículo 73. La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos,...
- Artículo 74. La Secretaría implementará y administrará la Plataforma como una herramienta...
- Artículo 74 Bis. La Plataforma concentrará diversa información relacionada con las...
- Artículo 74 Ter. El acceso a la Plataforma por parte de las dependencias, entidades,...
- Artículo 74 Quater. Las notificaciones que se realicen a través de la Plataforma se llevarán a...
- Artículo 74 Quinquies. La Plataforma tendrá los siguientes fines: I.Contribuir a la generación...
- Artículo 74 Sexies. Dicha Plataforma deberá administrar y resguardar por lo menos, la siguiente...
- Artículo 74 Septies. La Secretaría administrará a través de la Plataforma, un registro electrónico...
- Artículo 75. La Secretaría en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en...
- Artículo 76. La Secretaría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de la...
- Artículo 77. Los licitantes, cotizantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de...
- Artículo 78. La Secretaría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior,...
- Artículo 79. La Secretaría impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o...
- Artículo 80. La Secretaría aplicará las sanciones que procedan a las personas servidoras...
- Artículo 81. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán...
- Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por...
- Artículo 83. La Secretaría conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los...
- Artículo 84. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas...
- Artículo 85. La instancia de inconformidad es improcedente: I. Contra actos diversos...
- Artículo 86. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: I.El...
- Artículo 87. Las notificaciones se harán: I.En forma personal, para el inconforme y...
- Artículo 88. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y...
- Artículo 89. La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare...
- Artículo 90. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del...
- Artículo 91. La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su...
- Artículo 92. La resolución que emita la autoridad podrá: I.Desechar la inconformidad;...
- Artículo 93. La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un...
- Artículo 93 Bis. Con el escrito que se presente en los términos del artículo anterior, se...
- Artículo 93 Ter. La resolución incidental podrá determinar que el incidente es:...
- Artículo 94. A partir de la información que por cualquier medio conozca la Secretaría...
- Artículo 95. En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán...
- Artículo 95 Bis. No podrán ser objeto de conciliación las desavenencias derivadas de:...
- Artículo 96. En la audiencia de conciliación, la Secretaría tomando en cuenta los hechos...
- Artículo 97. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la...
- Artículo 97 Bis. La Secretaría, en los procedimientos de sanción, inconformidades y de...
- Artículo 98. Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que...
- Artículo 99. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio...
- Artículo 100. El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia...
- Artículo 101. El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá...
- Artículo 102. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para...
- Artículo 103. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o...
- Artículo 104. Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus...
Mejores juristas
Alejandro Ritch
Ciudad de Mexico
Сomentarios: 5
Duración total
Lic. Cuauhtémoc F. Flores R.
Ciudad de México
Duración total
Freddy Ruiz
Duración total
Licenciado en Derecho Plutarco Hernandez Haas
San francisco de Campeche, Campeche
Duración total
jose
Duración total
Agregar un comentario
Los comentarios de los usuarios
Alexandro Rmz
21/11/21 23:52:38
Cuál es el Art.109 de la ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas, lo refieren en un contrato de obra del Estado de Nuevo León.
Recomendados
Código Territorial para el Estado y los Municipios Guanajuato Artículo 461. Aspectos que deberán considerar las políticas de vivienda Código Electoral Coahuila Artículo 109. Código Penal Sonora Artículo 328. Código Civil México Artículo 7.468. La prescripción en deudas solidarias Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal Artículo 55.Publique la información de sí mismo
- Eso es gratís
- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio
- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día
- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios